Как оформляется договор поставки строительных материалов. Договор поставки строительных материалов
г. Москва » » 20 г.
ООО « ГеоСтиль» , именуемое в дальнейшем « Продавец», в лице генерального директора Кравченко О. Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель», в лице ____________________________________________
С другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель принять и оплатить стройматериалы, именуемые далее Товар, с техническими характеристиками, в объемах и ценах согласно выставленному счету.
1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, сертификатам и паспортам качества.
1.3. По согласованию между сторонами настоящего Договора, по инициативе любой стороны возможны изменения сроков, объема, сорта, марки, цены поставляемого Товара, регулируемые телеграммами, письмами, протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Сроки и условия поставки.
2.1.Передача в собственность товара Покупателю осуществляется после 100% оплаты Товара по счету. Передача товаров оформляется накладной, выдаваемой Продавцом Покупателю при поставке товара,
2.2. Датой исполнения обязательства по поставке товара считать:
При самовывозе - день получения товара на складе Продавца, определяемый датой выдачи накладной на получение товара;
При доставке Продавцом - день приемки товара на складе Покупателя.
3.Оплата товара.
3.1.Оплата товара производится в рублях в безналичной или наличной форме с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
3.2.Поставка следующей партии товара производится после полной оплаты предыдущей поставки.
3.3.Кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
3.4.С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5.Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю товара в соответствии с товарными накладными за весь период действия Договора. Цена товара включает в себя НДС.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Продавец обязуется:
Производить отгрузку продукции по предоплате, подтвержденной банковским документом;
Оформить и передать одновременно с передачей товара Покупателю пакет документов (накладные, счет-фактуры, сертификаты и т.д.).
4.2.Покупатель обязуется:
Своевременно производить оплату товара согласно выставленного Продавцом счета;
При возврате товара отвечать за товарный вид и фабричную упаковку.
4.3. Покупатель имеет право присутствовать при загрузке товара.
5. Право собственности.
5.1 Право собственности на Продукцию переходит от Продавца к Покупателю с момента приема Товара по накладной.
6. Ответственность сторон.
6.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2 Все споры, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Дополнительные положения.
7.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями с двух сторон.
7.4 Стороны договорились, что документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что и оригиналы.
8. Срок действия договора.
8.1 Настоящий Договор действует с момента подписания до» ___» ___________ 20__ г.
8.2. В случае досрочного расторжение Договора инициативная сторона уведомляет об
этом другую сторону письменно не позднее, чем за один месяц.
8.3. Если за один месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон не заявит о
его изменении или расторжении, то Договор считается пролонгированным.
Количество пролонгаций не ограниченно.
9. Реквизиты сторон.
« Продавец» « Покупатель»
10. Подписи сторон.
«
Продавец» «
Покупатель»
_____________/Кравченко О. Б./ _________________/ /
Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.
Договор поставки по ГК РФ
По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.
Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:
- определение договора;
- порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
- положения о периодичности поставок товарного продукта;
- распорядок поставки товаров;
- разъяснение условий о доставке;
- положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
- правила приемки товара покупателем;
- разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
- правила расчета за товар;
- разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
- вопросы прекращения договора.
Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.
Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку
Итоги
Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.
расходуемых материалов, комплектующих, вспомогательного оборудования для аналитических приборов в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.
1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:
- стоимость продукции;
- стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
- транспортные расходы;
- налог на добавленную стоимость;
2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.
2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.
3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.
3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.
3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:
- счет-фактуру – 1 экз.
- товарную накладную – 1 экз.
3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.
3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.
3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.
3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.
4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.
4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.
5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.
5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.
5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.
5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.
8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.
8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.
8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
Общество с ограниченной ответственностью «Правильный Выбор и К» поименованное далее «ООО «Правильный Выбор и К»», в лице поверенного Аасного Даниэля Вирдовича, действующего на основании доверенности № ЦПВ/49684/ЛОШ-02013 от 27 ноября 2013 года
и Общество с ограниченной ответственностью «СМИТД и К» представляемого Самсоновым Марком Станиславовичем, выступающего на основании доверенности от 27 ноября 2013 года № 798/45/6837-33, именуемое в дальнейшем «Продавец», вместе в дальнейшем рассматриваемые как «Стороны» согласовали и подписали этот договор поставки строительных материалов о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ООО "СМИТД и К" обязуется передать в частную собственность Покупателю, а ООО «Правильный Выбор и К» получить и оплатить его стоимость на условиях, определенных этим договором (далее по договору материалы) цена, ассортимент, количество и комплектность и условия поставки которых, при каждой поставке уточняются в согласованной сторонами Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Спецификация составляется на каждую партию материалов, согласованную сторонами.
2. Цена и порядок платежей
2.1. Цена договора поставки товара складывается из стоимости отдельных поставок, рассчитанной ООО "СМИТД и К" на основании Заявки Покупателя (Приложение №2 к этому соглашению) и определенной в согласованной сторонами Спецификации.
2.2. Цена каждой поставки включает стоимость материалов, количество и ассортимент которых указаны в Спецификации, НДС 18 %. Стоимость упаковки, маркировки, затаривания (погрузки) включена в стоимость материалов.
2.3. ООО "СМИТД и К" может оказать содействие по доставке материалов Покупателю, по цене и срокам дополнительно согласованными сторонами. Все расходы, связанные с доставкой товара, возмещаются Покупателем в полном объеме Продавцу, в порядке 100% предоплаты стоимости перевозки, на основании счета ООО "СМИТД и К".
2.4. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации.
2.5. Оплата материалов производится отдельно за каждую поставку. Условия и сроки оплаты согласовываются сторонами в Спецификациях по форме предусмотренной Приложениями.
2.6. В целях исполнения настоящего Договора Стороны договорились считать днем платежа (днем исполнения Покупателем обязательств по уплате платежей) дату зачисления денежных средств на расчетный счет ООО "СМИТД и К".
3. Порядок оформления заказа, поставка
3.1. При осуществлении заказа ООО «Правильный Выбор и К» направляет в адрес ООО "СМИТД и К" 2 (два) экземпляра Заявки за подписью уполномоченного лица по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему договору поставки строительных материалов.
3.2. Продавец в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет в адрес Покупателя 2 (два) экземпляра Спецификации и 1 (один) экземпляр Заявки, согласованной со своей стороны. Копия Спецификации и Заявки с отметкой ООО "СМИТД и К" о принятии направляются Покупателю факсимильной или электронной связью. Если в указанный срок документы в адрес Покупателя не направлены, Заявка считается не принятой ООО "СМИТД и К".
3.3. ООО «Правильный Выбор и К» в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения составленной и подписанной Продавцом Спецификации, направляет в адрес ООО "СМИТД и К" любым видом связи согласованную им Спецификацию, либо отказ в получении материалов на условиях, указанных в Спецификации. Если в указанный срок документы в адрес ООО "СМИТД и К" не направлены, Спецификация считается не принятой Покупателем.
3.4. Условия поставки считаются согласованными и принятыми сторонами, если Спецификация подписана полномочными представителями и заверена печатями ООО "СМИТД и К" и Покупателя.
3.5. Продавец направляет в адрес Покупателя счет в срок не позднее четырех рабочих дней со дня получения согласованной сторонами Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.6. Поставка материалов осуществляется Продавцом в срок согласованный с Покупателем в Спецификации на каждую отдельную поставку материалов.
3.7. При нарушении Покупателем сроков оплаты, сроки поставки материалов увеличиваются на количество дней просрочки платежа.
3.8. Поставка материалов по каждой Заявке Покупателя осуществляется отдельно и на условиях, оговоренных в согласованной сторонами Спецификации.
3.9. В случае доставки товара Продавцом, Продавец обязан уведомить Покупателя о предстоящей поставке материалов не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты прибытия транспортного средства на склад Покупателя посредством различными видами связи, сообщив: регистрационный номер транспортного средства и фамилию водителя.
3.10. Вместе с материалами Продавец передает Покупателю:
-сертификаты (соответствия, пожарный; гигиенический)- копии, заверенные Продавцом;
-товарная накладная;
-товарно-транспортная накладная;
-счет - фактура.
3.11. Право собственности на материалы и риск случайной гибели или случайного повреждения материалов переходит от ООО "СМИТД и К" к Покупателю с момента передачи материалов Покупателю. Моментом передачи (отгрузки) материалов считается дата подписания полномочными представителями накладной, либо дата отметки уполномоченного Покупателем Перевозчика в транспортной накладной о принятии материалов к перевозке (при получении материалов на складе ООО "СМИТД и К").
4. Упаковка и маркировка
4.1. Материалы будут отгружаться в упаковке завода-изготовителя, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей необходимую сохранность материалов во время перемещения, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.
6. Ответственность сторон
6.1. При несвоевременной или неполной оплате материалов (части материалов) ООО «Правильный Выбор и К» уплачивает Продавцу пеню в размере 0,17 (Ноль целых и семнадцать сотых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) процентов от стоимости материалов (части материалов).
и т.д…
Весь типовой бланк и образец договора поставки строительных материалов доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.
Договор поставки строительных материалов – разновидность связанных с поставкой строительных материалов и комплектующих. Пример данного договора вы можете скачать в нашей статье. Данный документ регламентирует взаимоотношения между поставщиком строительных материалов и покупателем.
Информация, которая фиксируется в договоре поставки строительных материалов
- Номенклатура всей продукции;
- Объемы всей продукции;
- Сроки, в которые строительные материалы должны быть доставлены покупателю;
- Графики, по которым будут осуществляться поставки.
Обязанности покупателя:
- приемка стройматериалов;
- внесение своевременной оплаты за стройматериалы;
- внесение своевременной оплаты за услуги;
- возврат тары своевременно.
Видео-урок. Договор поставки строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?
Важные условия составления договора поставки строительных материалов
Каждый договор поставки должен включать существенные условия. Они подразумевают:
Порядок поставки продукции . Это необходимое существенное условие данного договора. Покупатель обязан своевременно доставлять посреднику спецификации на все стройматериалы в срок, не превышающий определенной в договоре даты поставки.
Установленный график . Все поставки централизовано производятся по графику, который был согласован всеми сторонами. Это график оформляет покупатель и предоставляет за несколько дней до обсуждаемой поставки.
В случае, если поставщик не высказывает никаких возражений по поводу графика, по которому будут осуществляться поставки, то график считается действительным.
Еще условиями являются порядок расчета и определение цены договора . Но эти условие имеет смысл только в конкретных ситуациях, а именно, когда и покупатель, и поставщик высказали согласие на эти условия.
Другим условием выступает описание товара (стройматериалов). Оно должно включать:
- качество поставляемых строительных материалов;
- тара, в которой поставляется товар;
- ассортимент.
Еще важными условиями, внесенными в договор, выступают сроки и порядок поставки и порядок , согласно которому осуществляется оплата .
Также в договоре могут быть указаны дополнительные условия.
Дополнительными условиями выступают:
- Срок действия договора
- Сроки, в которые действуют гарантии
- Зоны ответственности лиц, заключающих договор
- Временной промежуток, по истечении которого права собственности переходят от одной стороны к другой
- Страховка
В случае, когда упущено хоть одно из вышеупомянутых условий, то договор автоматом признается не активным, не действующим.
Образец договора поставки строительных материалов (первая страница)
Специфика договора поставки стройматериалов
Особенность данного договора в том, что к каждому поставляемому строительному материалу обязательно должен прилагаться сертификат, с конкретными СНИПом и ГОСТом.
Особенности договоров такого типа заключается в следующем:
- Договор оформляется письменно, с двух сторон: для поставщика и покупателя.
- Договор имеет большой объем. Это связано со сложной структурой экономических связей (приемка стройматериалов, комплектующие и т.д.)
Полезная информация, касающаяся заключения данного типа договора
- Этот тип соглашения может заключаться только с частным предпринимателем или коммерческой организацией, выступающей в роли поставщика. Если поставщиком выступает некоммерческая организация, то необходимо тщательно изучить весь пакет учредительных документов. В них должна быть упомянута возможность для этой организации выступать в роли поставщика.
- При заключении договора очень важно указывать названия строительных материалов, их объем, ассортимент и стоимость в самом документе или в спецификации.
- Важно, что сроки договора и поставки стройматериалов не совпадают. Поэтому в документе необходимо прописать график поставок, порядок приемки и условия обслуживания стройматериалов после продажи. Эти пункты необходимы, так как облегчат разрешение споров, если они возникнут между сторонами, участвующими в сделке.
- В документе необходимо указать зоны ответственности и поставщика и покупателя перед друг другом.