Договор поставки продукции. Тара, упаковка и маркировка
Бланк документа «Договор поставки» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор поставки
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]
[полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и
[полное фирменное наименование акционерного общества] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент и количество товаров определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Получателем товаров является [Покупатель или иное лицо].
2. Периоды поставки товаров
2.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.
2.2. Периодичность поставки - [один раз в месяц, один раз в квартал и др.].
2.3. График поставки товаров: [указывается конкретный календарный день или предельный срок поставки товара].
2.4. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю.
2.5. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [вид транспорта].
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки;
3.1.2. извещать надлежащим образом Получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара;
3.1.3. предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы;
3.1.4. за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара;
3.1.5. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
3.2. Покупатель (Получатель) обязан:
3.2.1. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором;
3.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором;
3.2.3. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
3.2.4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.
3.3. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
4. Переход рисков, связанных с товаром
4.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.
4.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета-фактуры.
5.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производиться после отгрузки последней части, входящей в комплект.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Срок и порядок действия договора
7.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].
7.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
8.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
Поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
Неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
8.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
8.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик Покупатель
[вписать нужное] [вписать нужное]
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. -
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
Прежде чем привести образец договора поставки, поговорим о некоторых важных условиях, которые должны быть максимально четко в нем прописаны.
Во-первых, это предмет договора. В соответствии с ГК РФ предметом договора поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком, которые должны быть переданы покупателю для использования им в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным потреблением и использованием (ст. 506 ГК РФ). В договоре необходимо указать не просто наименование поставляемого товара (продукции), но и обозначить его характеристики. А также прописать количество, чтобы, к примеру, поставщик не привез вам 5000 шт. белого кирпича вместо 6000 шт. красного кирпича. Как правило, количество товара устанавливается в конкретных единицах измерения (шт., литры, метры и т.д.) или в денежном выражении.
Если условие о предмете договора не определено, то он считается незаключенным (п. 1 ст. 432 , п. 5 ст. 454 , п. 3 ст. 455 ГК РФ). По общему правилу стороны не вправе требовать друг от друга исполнения обязательств по такому договору.
Наименования товаров и их характеристики могут быть прописаны в отдельной спецификации (приложении) к договору.
Кстати, если какие-то формулировки в договоре вы считаете некорректными или в принципе не согласны с какими-либо условиями в нем, вы всегда можете составить протокол разногласий к договору поставки (образец)
Цена товара в договоре поставки
Цена товара не является существенным условием договора поставки. Иначе говоря, если стороны не согласуют цену товара, то договор все равно будет считаться заключенным между ними. Тогда цена будет определяться исходя из цен, обычно взимаемых за аналогичный товар при схожих обстоятельствах (п. 3 ст. 424 , п. 1 ст. 485 ГК РФ). Это, кстати, одна из причин, по которой в самом начале договора нужно указывать место его заключения. Поскольку географический аспект при определении цены также должны будут учесть.
Но при таком подходе, конечно, велика вероятность спора между сторонами сделки. Поэтому лучше сразу прописать в договоре:
- размер цены, порядок ее определения;
- включение (или невключение) в нее НДС;
- условия предоставления бонусов и скидок покупателю, влияющих на цену, и т.д.
Форма и порядок расчетов
Обычно покупатель рассчитывается за товар денежными средствами в безналичном порядке, реже наличными. Напомним, что расчеты наличными для организаций и ИП ограничены лимитом в 100 тыс. руб. в рамках одного договора (п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У ). Кроме того, договором могут быть предусмотрены взаимозачеты (в соответствии с условиями встречных договоров).
В порядке расчетов также должно быть указано, в какой срок покупатель оплачивает товар, и как - частями или одной общей суммой. При неисполнении покупателем обязанности по оплате товара поставщик может выставить ему претензию.
поставки товара (с предоплатой/с отсрочкой оплаты)
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (генерального директора, представителя) _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (генерального директора, представителя) _______________, действующего на основании (Устава, Положения, доверенности), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка закупаемого Покупателем у Поставщика товара - _________ (описание товара), который Поставщиком должна быть передана, а Покупателем - принят и оплачен в сроки, порядке и на условиях установленных настоящим Договором.
1.2. Стороны настоящего Договора считают необходимым зафиксировать, что их отношения по настоящему Договору планируются ими как долгосрочные, направленные на установление и закрепление длительных хозяйственных (коммерческих) связей в интересах обеих Сторон.
1.3. Сроки поставки, наименование и стоимость товара подлежащей поставке в течение срока действия настоящего Договора, Стороны согласовывают в Приложении № 1 - Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Количество и ассортимент товара по каждой поставляемой партии согласовывается Сторонами на основании заявки направленной Покупателем в адрес Поставщика.
1.5. На момент согласования Сторонами заявки, товар должен принадлежать Продавцу на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом спора.
1.6. Товар поставляется в ________ упаковке массой: ___ кг.
1.7. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к аналогичному роду товару.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Покупателю товара.
2.2. Поставка товара осуществляется путем выборки его Покупателем со склада Поставщика, расположенного по адресу указанному в Спецификации на условиях самовывоза и его вывоз силами и за счет средств Покупателя.
2.3. Товар должен быть подготовлен Поставщиком к передаче в течение срока указанного в Спецификации с момента получения от Покупателя (по электронной почте, посредством факсимильной связи, по почте, через курьера) заявки с указанием количества и ассортимента товара подлежащей передаче, а Покупателю направлена Поставщиком информация о такой готовности (по электронной почте, посредством факсимильной связи, через курьера или иным способом). Покупатель обязан принять товар не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения информации о готовности товара для передачи.
2.4. Передача товара Покупателю (или иному уполномоченному им лицу) производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя (паспорт гражданина РФ), а также документов удостоверяющих полномочия на получение товара (доверенность) и оформляется подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает проведение проверки товара в полном объеме и отсутствие претензий к внешнему виду упаковки, стоимости и качеству товара. Если товар передается Покупателю в лице руководителя, проставление оттиска печати Покупателя на товарной накладной обязательно.
В случае если товар принимает уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от Покупателя, то указанное лицо должно передать Поставщику оригинал указанной доверенности в момент приемки товара. Проставление оттиска печати Покупателя в данном случае не обязательно.
2.5. Маркировка товара должна обеспечить полную и однозначную идентификацию о товаре при его приемке и соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
2.6. Упаковка, обеспечивающая сохранность товара, должна быть без внешних повреждений, а также отсутствия следов вскрытия.
2.7. При приемке товара Покупатель проверяет соответствие сведений, указанных в товарной накладной по форме ТОРГ-12, маркировке товара и настоящему Договору, а также проверяет целостность упаковки.
2.8. Если до момента подписания накладной будет обнаружено несоответствие количества или ассортимента передаваемого товара условиям настоящего Договора, Поставщик обязан немедленно устранить такое несоответствие, а если немедленное устранение такого несоответствия невозможно, в товарной накладной указывается количество и ассортимент фактического передаваемого товара.
2.9. Подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 подтверждает, что обязанность Поставщика по передаче товара Покупателю исполнена.
2.10. Моментом приема-передачи товара в целях толкования настоящего Договора считается момент подписания обеими Сторонами (Поставщиком и Покупателем или уполномоченными ими сторонами) товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2.11. Базисным условием поставки товара по настоящему Договору является франко-автомобиль на складе Поставщика. Моментом передачи товара при этом является подписание Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 перед процессом погрузки товара на автомобиль.
2.12. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязуется возвратить Поставщику принятый товар своими силами и за собственный счет.
2.13. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия товара, переданного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, согласно условиям Договора. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия товара и последствия такового несет Покупатель как Сторона по настоящему Договору.
3. ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА ТОВАР
3.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю документы на этот товар (сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), необходимые при использовании товара по его назначению и при его реализации.
3.2. Указанная документация должны быть переданы Поставщиком Покупателю вместе с товаром при передаче его Покупателю, либо не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после передачи товара.
3.3. В случаях, когда документы относящиеся к товару не переданы Поставщиком в установленный срок, Покупатель не вправе отказаться от товара и требовать возмещения убытков.
4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость за единицу товара по настоящему Договору согласовывается Сторонами в Спецификации и распространяется на все поставляемые партии товара в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.2. Общая стоимость товара по каждой поставляемой партии, включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязанностей по настоящему Договору, в том числе - расходы Поставщика на упаковку товара, а также налог на добавленную стоимость, указывается в Счетах-фактурах и товарных накладных по форме ТОРГ-12.
4.3. Оплата товара, осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Сроки оплаты поставленного Покупателю товара согласовываются Сторонами в Спецификации.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1. Товар, являющийся предметом настоящего Договора, принимается Покупателем по количеству и качеству в следующем порядке:
5.1.1. На складе Поставщика при передаче/приемке товара с участием непосредственно ответственных представителей Покупателя и Поставщика.
5.1.2. В случаях выявления количественных или качественных несоответствий товара условиям настоящего Договора или согласованным условиям по ассортименту товара Стороны составляют соответствующий акт, который служит доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами возникших разногласий.
5.2. Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Покупателем недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов, технических или согласованных условий, скрытых недостатков товара или несоответствия согласованному ассортименту товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. В случаях когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или настоящего Договора не принимает товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять товар с последующей его оплатой Покупателем или отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, при этом Покупатель возмещает Поставщику убытки в виде прямого ущерба и упущенной выгоды.
6.3. За нарушение срока передачи согласованной Сторонами партии товара, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый календарный день просрочки.
6.4. За нарушение срока приема товара, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки в размере 0,5 % от стоимости не выбранного в срок товара за каждый календарный день просрочки.
6.5. За нарушение срока оплаты поставленного товара, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
6.6. За нарушение иных условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне.
6.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
7.2. Если стороны настоящего Договора не достигли согласия о приведении настоящего Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение и/или дополнение условий Договора), по требованию заинтересованной Стороны, настоящего Договор может быть изменен и/или дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего Договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон настоящего Договора.
7.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами настоящего Договора и скреплены печатями Сторон.
8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Настоящий Договор, также может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий настоящего Договора одной из Сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ.
Нарушение условий настоящего Договора признается существенным, когда одна из Сторон его допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие настоящего Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут его сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, настоящий Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, которыми являются: военные действия, забастовки, массовые беспорядки, стихийные бедствия (бури, наводнения, землетрясения и другие), нормативные акты законодательной и исполнительной власти, препятствующие исполнению настоящего Договора.
9.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в период действия настоящего Договора, его действие соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Стороны в письменной форме извещают друг друга о наступлении и предполагаемом сроке действия форс-мажорных обстоятельств. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (Трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязанности по возмещению возможных убытков (в том числе расходов) друг другу.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий настоящего Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, электронными письмами и др. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
10.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда города Москвы.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) календарного года.
11.2. Если по истечению срока действия настоящего Договора, ни одна Сторона не заявила о его прекращении, то настоящий Договор считается пролонгирован на неопределенный срок.
11.3. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны настоящего Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
11.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами, направленными по электронной почте (e-mail) и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре в реквизитах сторон и являющимся простой электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
11.5. Стороны гарантируют друг другу предоставление оригиналов документов ранее полученных по электронной почте (e-mail) не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента их направления другой Стороне по электронной почте (e-mail).
11.6. В случае изменения юридического адреса, номера счета или обслуживающего банка Стороны настоящего Договора, обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.
11.7. Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ОГРН _____________
Тел +7 (___) ___-__-__
E-mail: _____________
Банковские реквизиты:
БИК _____________
Генеральный директор
Покупатель:
___________ «____________________»
Юридический адрес: ____________________________
Фактический адрес: _____________________________
ОГРН _____________
ИНН _____________ / КПП _____________
Тел +7 (___) ___-__-__
E-mail: _____________
Банковские реквизиты:
Р/с __________________________________________ в
_______________________________________________
К/с ___________________________________________
БИК _____________
Генеральный директор
____________________ / ________________ /
Приложение № 1
к договору поставки товара
№ ____ от ___.___.2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Москва «___» ___________ 2018 год
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (генерального директора, представителя) ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________ (__________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице (генерального директора, представителя) _____________, действующего на основании (Устава, Положения, доверенности), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», согласовали настоящую спецификацию (далее - Спецификация) к договору поставки товара №___ от ___.___.2017г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Поставщик по настоящей Спецификации обязуется передать в собственность Покупателя следующий товар:
Наименование товара Стоимость за единицу товара (включая НДС 18%), руб.
2. Оплата товара производится Покупателем в рублях, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение ____ (___) рабочих дней с/до момента передачи товара.
3. Срок передачи товара: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя (по электронной почте, посредством факсимильной связи, по почте, через курьера) заявки. При условии наличия товара на складе Поставщика.
4. Место поставки: Склад Поставщика (самовывоз).
5. Дни и часы работы склада Поставщика: _____.
6. Настоящая Спецификация к Договору приобретает юридическую силу со дня ее подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Поставщика:
Генеральный директор
М.П.
От Покупателя:
Генеральный директор
______________ /__________________ /
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течении срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.
1.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.
1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.
2. ПОСТАВКА ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.
2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а так же риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.
2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение дней с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.
3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации указанной в Приложении № к настоящему Договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течении рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика.
4.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.
5. ПРИЕМ ТОВАРА
5.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в течение дней с момента доставки товара.
5.2. Приемка товара по качеству производится в течение дней с момента доставки товара.
5.2. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен как по узлам, так и в целом, не позднее чем через дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.
6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.5.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере % от стоимости дефектного товара.
6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере % от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости. Для целей налогообложения пеня считается с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Поставщика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.
7.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за рабочих дня до этого.
7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенной по месту расположения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г. .
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1. и 10.2., являются неотъемлемой частью Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Покупатель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.