Типовой договор поставки товара - Образцы Договоров - Типовые документы - Fayne Group Law Company. Договор комиссии по закупке товаров
Получив государственный или муниципальный заказ на поставку товаров, фирма-поставщик должна заключить договор госзакупок, предусматривающий все условия сотрудничества.
Потребности российских регионов, областей, городов в товарах, услугах или работах, необходимых для реализации целевых программ, осуществления регулярных функций, а также государственных полномочий органами местного самоуправления (медицинская помощь, бесплатное образование, услуги связи и т. д.) называются государственными или муниципальными нуждами.
Контракт, заключенный с целью обеспечения этих нужд, одной из сторон которого является субъект РФ, называется договором госзакупки . По условиям этого договора поставщик обязан предоставить товар (услуги, работу) заказчику (государственному или муниципальному), а заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить предоставленные товары или услуги в полном объеме.
Существуют определенные отличия между обычными договорами поставки и договорами госзакупок:
Договор госзакупки заключается только на основании государственного или муниципального заказа;
Сторонами по договору госзакупок выступают заказчик и исполнитель. Однако заказчиком является государство, а исполнителем может быть как юридическое, так и физическое лицо.
В качестве исполнителей могут выступать также иностранные юридические и физические лица, в том случае, когда их товар являются эксклюзивными и не производятся на территории РФ.
Для заключения должны быть соблюдены определенные сроки и процедуры. Разработанный госзаказчиком контракт направляется поставщику, который в течение 30-ти дней должен его подписать и вернуть один экземпляр.
Если договор госзакупки составляется на основании результатов торгов на размещение заказа на поставку товаров, удовлетворяющих государственные или муниципальные нужды, он должен быть заключен не ранее, чем через 10 дней, и не позднее, чем через 20 дней с даты подписания протокола проведенных торгов. Если же в течение указанного времени договор не подписан поставщиком, право подписания передается участвующему в торгах поставщику, предложившему следующую по значимости цену контракта.
Недобросовестные поставщики отстраняются от участия в торгах на три года.
Заключается по цене поставщика. При этом необходимо учитывать тот факт, что ИП, использующий УСН, указывает цену без учета НДС.
Обязательными условиями контракта являются место исполнения, порядок приема товара и ответственность сторон (размер неустойки для поставщика в среднем составляет 0,1-0,3% от стоимости контракта в день за каждый день просрочки товара, неустойка для заказчика - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки оплаты товара).
Каждая из сторон может быть освобождена от уплаты неустойки при наличии доказательств того, что просрочка оплаты или поставки случилась по вине другой стороны или из-за непреодолимых обстоятельств.
Одним из условий контракта является обеспечение, т. е. финансовая гарантия поставщика по выполнению своих обязательств. В качестве обеспечения могут выступать договор поручительства, денежные средства, переданные в залог, безотзывная банковская гарантия, договор поручительства. Размер обеспечения определяется ценой контракта и не должен превышать 30% от этой суммы.
Обязательные условия, место, сроки договора госзакупок не могут быть изменены. Изменения могут быть внесены в сведения о сторонах, данные об объемах и ценах поставляемых товаров (при долгосрочном контракте), при этом необходимо согласие другой стороны.
Договор прекращается при исполнении основных обязательств сторон, а также при расторжении контракта (по соглашению сторон или через суд).
Предприниматель может получить надежного заказчика в лице государства, заключив договор госзакупки (отличия и особенности таких контрактов следует изучить заранее).
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.
2. Порядок расчётов
2.1. Порядок расчетов сторон – безналичный.
2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета.
2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены.
2.5. Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.
2.6. Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;
3. Условия и сроки поставки
3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения.
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя.
3.3. Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем. Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной.
3.4. Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.
3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.
4. Порядок приёмки товара
4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами. Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90
4.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.
4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.
7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора
7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г.
7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору.
7.4. После подписания договора вся предварительная переписка и переговоры по нему теряют силу.
7.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны.
7.7. Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.
7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.
8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.
9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590
ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Подписи и печатисторон
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор
______________________ /________________/
Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.
Спецификация на поставку продукции
№ п/п |
Наименование товара |
Единица измерения |
Количество |
Цена с НДС, руб. |
Общая стоимость с НДС, руб. |
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор
______________________ /________________/
ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор
______________________ /________________/
Договор поставки товаров - образец часто требуется предпринимателям для разового оформления сделки такого рода или разработки собственного типового документа. О том, как должен выглядеть грамотно составленный договор поставки, расскажем в нашем материале.
Договор поставки по ГК РФ
По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.
Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:
- определение договора;
- порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
- положения о периодичности поставок товарного продукта;
- распорядок поставки товаров;
- разъяснение условий о доставке;
- положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
- правила приемки товара покупателем;
- разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
- правила расчета за товар;
- разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
- вопросы прекращения договора.
Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.
Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку
Итоги
Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.
Образец (Примерный). Типовой договор поставки товаровДОГОВОР N. _______
поставки товаров
Г. _________________ "___"_________ 200_ г.
Именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице ________________________________________________,
действующего на основании __________________________, с одной стороны,
и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем
"Поставщик", в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить товар (далее -
"Товар"), согласно прилагаемой спецификации (далее по тексту - "Спецификация"), которая
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в
Спецификации и в ___________________________ (накладных, счетах-фактурах) на каждую
партию Товара.
Сумма настоящего Договора составляет ___________________________.
1.3. Поставка осуществляется исключительно на основании подписанной сторонами
Спецификации, которую ___________________ обязан представить _____________________ не
позднее чем за __________________ (__________________) дней до даты отгрузки Товара
Покупателю.
1.4. Спецификация считается принятой в редакции ________________, если
_______________________ в течение ________ (_______________) дней после ее получения не
сообщит _____________________ о своем несогласии с данными Спецификации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ,
принятым для данного вида товаров, образцам Товара.
Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и / или другими
документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и / или
безопасность Товара.
2.2. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. В случае
поставки Товара пониженной сортности Покупатель удерживает с Поставщика неустойку в
размере ___% (_______________) от стоимости Товара, сортность которого оказалась
пониженной.
2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение _____________
(___________________) дней.
2.4. При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в
процессе реализации через розничную сеть Покупателя последний обязан известить Поставщика
о выявленных дефектах в течение ________ (_____________) дней после их обнаружения с
приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика
обязателен.
Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в
течение _____________ (________________) дней от даты приема-передачи Товара, если
дефекты были обнаружены в момент приема-передачи Товара, или в течение _______
(_____________) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных
дефектов в процессе реализации через розничную сеть.
2.5. Если Покупатель осуществляет розничную продажу поставленного Товара и потребитель
возвращает Покупателю некомплектный Товар и / или Товар ненадлежащего качества,
поставленный Поставщиком, то Поставщик обязан заменить Покупателю возвращенный
потребителем Товар или вернуть Покупателю стоимость возвращенного Товара в течение ___
(____________) дней.
Поставщик обязан также выплатить Покупателю неполученную выгоду (то есть разницу между
ценой поставки Товара Покупателю и ценой розничной реализации Товара потребителю), а
также возместить Покупателю все убытки, возникшие у последнего в связи с таким возвратом
Товара потребителем.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в Спецификации и / или в заказе (заявке)
Покупателя. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара. Товар, поставленный досрочно
и принятый Покупателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке в
следующем периоде.
Поставщик принимает заявки на срочную поставку Товара, если для этого имеются
соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя. Срочным исполнением считается
поставка Товара не позднее ____________ (________________) дней со дня представления
заказа.
3.2. Покупатель получает Товар по следующему адресу: ____________
_____________________________________________________________________.
Доставка Товара производится транспортом ________________________ (Поставщика или
Покупателя) за счет _________________________________.
3.3. Поставка Товара в количестве менее минимальных норм, установленных в Спецификации,
производится путем выборки. Покупатель обязан произвести выборку в срок
____________________________________.
3.4. Поставщик вправе отгружать Товар отдельными частями комплекта, установленного в
Спецификации. Отдельные части комплекта могут отгружаться Покупателю транзитом
непосредственно предприятием - изготовителем по указанию Поставщика.
3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим
условиям, номера и индексы которых указываются в Спецификации при отгрузке Товара с
применением средств пакетирования, в спецконтейнерах, в инвентарной таре.
Покупатель обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования,
в которых поступил Товар, в срок ____________. Покупатель возвращает Поставщику
многооборотную тару и средства пакетирования по адресу:
____________________________________________.
3.6. Поставщик, допустивший недопоставку Товара в отдельном периоде поставки, обязан
восполнить недопоставленное количество Товара в течение ______ (________________) дней и
выплатить Покупателю штраф в размере ___% (________________) от стоимости
недопоставленного Товара.
3.7. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на
______ (______________) дней.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в
Спецификации, накладных, счетах-фактурах на данную партию Товара.
4.2. К ценам на поставляемый Товар устанавливается доплата за срочное исполнение
заказа (п. 3.1 настоящего Договора) в размере __% (________________) от цены
поставляемого Товара.
4.3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных
средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
4.4. Расчеты за изделия, входящие в комплект, отгружаемые их изготовителями транзитом,
производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между
предприятием - изготовителем и Покупателем (плательщиком).
4.5. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке:
После получения партии Товара Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика
сумму в размере ___________ (________________________) в течение _____
(____________________) банковских дней.
4.6. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки Товара
оплачиваются __________________________ исходя из их себестоимости, указанной в накладных
и счетах-фактурах ______________.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За необоснованный отказ от приемки Товара, доставленного по заказу (по
Спецификации), или просрочку выборки Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в
размере ___% (_________________) от стоимости отгруженного Товара.
5.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере
___% (_________________) от стоимости за каждый день просрочки платежа.
5.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _________ (______________)
дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих
обязательств по настоящему Договору до полного погашения Покупателем задолженности.
5.4. В случае непоставки Товара на дату, указанную в п. 3.1, Поставщик обязан
выплатить Покупателю неустойку в размере ___% (______________) от стоимости
недопоставленного Товара.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка
которого просрочена на ____ (_________________) дней.
5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в
установленном законодательством порядке.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными
бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно
быть подтверждено _____________________________________________ торгово-промышленной
палатой.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут
приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в
отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания,
представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются
вышеизложенным текстом.
7.4. Подписанный Договор вступает в силу с "___"_________ 200_ г. и действует до
"___"__________ 200_ г.
7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ______________________________________________________
Покупатель: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Покупателя: От Поставщика:
_______________________ _________________________